2017二建施工管理知識:施工合同范本中工期、索賠與時效存在的問題
合同范本通用條款11.2規(guī)定推遲開工日期,業(yè)主應(yīng)賠償承包人因延期開工造成的損失,并相應(yīng)順延工期。延期開工會造成承包商原定人、機、料調(diào)配計劃的變更風(fēng)險,分包商的報價有效期到期風(fēng)險,物價上漲風(fēng)險等。由于承包商往往只能獲得延期開工造成直接經(jīng)濟損失的全部或部分賠償,間接損失一般不容易得到賠償,因此大多數(shù)情況下承包商都希望及時開工,縮短投標和開工之間的時間。為了獲得間接損失,承包商有必要在專用條款11.2進行約定,如由于業(yè)主延期開工,物價上漲的風(fēng)險如何調(diào)整。
同理,合同范本通用條款13.1規(guī)定七個原因造成的工期延誤,經(jīng)工程師確認,工期可相應(yīng)順延;合同范本通用條款8.3指出業(yè)主未能履行義務(wù),導(dǎo)致工期延誤或給承包商造成損失的,業(yè)主賠償承包商有關(guān)損失,順延延誤的工期。顯然,在工期延誤不可避免的情況下,承包商使用合同范本通用條款8.3及時向業(yè)主提出索賠,彌補由于工期延誤會打亂承包商原定施工計劃所造成的勞動力、設(shè)備低效率的損失、現(xiàn)場管理費用和總部管理費用的增加,必須注意收集有力證據(jù),科學(xué)合理地計算造成的損失。
索賠是建設(shè)工程施工合同中經(jīng)常發(fā)生的事情,當然有經(jīng)驗的承包商會避免使用索賠二字而盡量采用經(jīng)濟補償?shù)淖盅?。索賠當然要有正當?shù)乃髻r理由,因此承包商要在索賠事件發(fā)生時保留有效的證據(jù)。索賠一般應(yīng)分兩個步驟進行,首先提出索賠的意向即索賠事項,然后再進一步提交延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及相應(yīng)的材料,這規(guī)定在合同范本通用條款的36索賠。在工程簽證和工程索賠的關(guān)系中經(jīng)常遇到的一個問題就是:工程監(jiān)理或業(yè)主對承包商提出的設(shè)計變更或施工變更追加合同價款的簽證不予書面確認,承包商是否可以索賠?第二個問題是:過了索賠期限,承包商還是否能獲得索賠?關(guān)于第一個問題,最高人民法院《審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條規(guī)定:“承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工,但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的,可以按照當事人提供的其他證據(jù)確認實際發(fā)生的工程量。”關(guān)于第二個問題是承包商需要高度重視的問題,分三種情況考慮:①當事人約定了索賠期限,但沒有規(guī)定過期不能索賠,那么索賠時效為發(fā)生索賠事件后2年;②當事人約定了索賠期限,并明確規(guī)定超過了約定的期限就不能索賠,那么索賠時效就是約定的期限,過期就作廢;③當事人對索賠沒有規(guī)定,這屬于索賠期限約定不明,按《民法通則》第88條第2款和《合同法》第62條第4款規(guī)定,承包人隨時有權(quán)提出索賠,沒有時效的限制。
- ·二建市政工程高頻知識點:施工安全檢查內(nèi)容與方法
- ·二建建筑工程高頻知識點:施工組織設(shè)計的管理
- ·二建公路實務(wù)知識點:隧道施工方法
- ·二建市政實務(wù)知識點:高密度聚乙烯膜防滲層施工技術(shù)
- ·根據(jù)云南省二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試時間定于三月最后一周周末
- ·2019年二級建造師施工管理預(yù)習(xí)班免費試聽開通
- ·2019年二級建造師水利水電實務(wù)預(yù)習(xí)班免費試聽開通
- ·二級建造師免費視頻——2019年預(yù)習(xí)班免費試聽(各科目)
- ·學(xué)霸福利 2019二級建造師備考加油包來了
- ·二建速效搶分資料 臨考內(nèi)部密卷+考前重點資料即將發(fā)布

掃碼領(lǐng)取二建備考資料進入二建備考群


53:51
62:37
46:34
62:53
50:51
59:19
31:28







